ДОГОВОР-ОФЕРТА

на изготовление рулонных штор (жалюзи) по индивидуальным характеристикам

 

Редакция вступает в силу: 09.02.2023 г.

Настоящий договор между интернет-магазином «Рулонка.рус» (далее именуемый – интернет-магазин) доменное имя https://рулонка.рус/, в лице Индивидуального предпринимателя Морозова Вадима Геннадьевича (ИП Морозов В.Г., ОГРНИП 319366800107282, ИНН 361604415327), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и пользователем услуг интернет-магазина, именуемым в дальнейшем «Заказчик» определяет условия приобретения товаров через сайт интернет-магазина https://рулонка.рус/ дистанционным образом.

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте Продавца https://рулонка.рус/ и действует до момента отзыва оферты.

2. Осуществление физическими лицом оплаты за товар и/или работ Исполнителя на нижеизложенных условиях является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает заключение настоящего Договора. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город Воронеж. 3. С момента заключения Договора физическое лицо становится Стороной Договора, в дальнейшем именуемой Заказчик, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. Исполнитель до заключения настоящего договора довел до Заказчика всю необходимую информацию об условиях изготовления, поставки, монтажа изделия и гарантийных обязательствах. Заказчику предоставлена информация о функциональном назначении товара, правилах его эксплуатации, потребительских свойствах и качестве товара. Покупатель согласен с бланком заказа, материалом, размерами, качеством, цветом, комплектацией и способом крепления.

5. Заказ товара с индивидуальными характеристиками производится путем оформления электронной заявки: Заказчик добавляет выбранный им товар в «Корзину покупателя» на сайте Исполнителя, собственноручно указывая все необходимые индивидуальные технические характеристики товара.

6. Заказчик безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном объеме и без исключений).

7. В связи с тем, что изменение цены товара или услуги на сайте интернет-магазина является техническим моментом, требующим время на внесение изменений, Исполнитель имеет право аннулировать содержимое корзины Заказчика, если в момент заказа на сайте интернет-магазина происходит изменение цены на товары и услуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работу по изготовлению товара с индивидуальными характеристиками, а именно рулонной шторы, жалюзи, а также комплектующих и расходных материалов к ним (далее именуемые – Товар, ассортимент товара представлен в соответствующих разделах интернет магазина) по замерам (размерам) предоставленным Заказчиком и по доставке товаров, в случае заказа доставки Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

2. Заказчик при выборе товара указывает в калькуляторе необходимые значения в полях «Ширина», «Высота», «Управление», «Цвет фурнитуры», «Тип Фиксатора», «Место установки», «Количество» и прочие. Количество полей может быть разным в зависимости от типа товара. Для некоторых видов товара (указано в карточке товара, а также в соответствующих инструкциях) в поле «Ширина» указывается необходимая ширина ткани (материала), при этом габаритная ширина изделия будет иметь размер больше. Точная информация указана на странице каждого товара.

3. Наименование, количество, стоимость товара, представленные на web-сайте Поставщика, носят информационный характер. Итоговое предложение зависит от индивидуальных характеристик, указанных Заказчиком. Цвет изделия на изображении может отличаться от реального цвета ввиду особенностей настроек монитора. Так же производители и поставщики тканей и материалов сообщают, что в связи с технологическими особенностями производства, оттенки тканей и материалов из разных партий, могут варьироваться в рамках допустимых норм. На момент оформления Заказа обязанность по уточнению актуальных сведений об интересующем товаре лежит на Заказчике.

4. Инструкция по замеру, инструкция по установке (монтажу), правила эксплуатации и ухода размещены на странице каждого товара. Заказчик подтверждает, что перед оформлением заказа ознакомился с указанными инструкциями и правилами, а замеры выполнил в соответствии с инструкцией. Дополнительно к каждому заказу в упаковке с товаром находится гарантийный талон на товар, акт приемки товара, инструкция по монтажу и правила эксплуатации и ухода.

5. Исполнитель предоставляет Заказчику всю информацию о товаре, правила оплаты и доставки, информацию по возврату, об основных потребительских свойствах, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности, которые находятся в свободном доступе на странице каждого товара.

6. Заказчик согласен с бланком заказа, материалом, размерами, качеством, цветом, комплектацией, управлением, фурнитурой и способом крепления.

7. Работы по настоящему Договору выполняются из материалов Исполнителя, его или привлеченными силами и средствами.

8. Товар предоставляется в упаковке в разобранном виде.

9. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при оформлении заказа.

10. После оформления заказа Исполнитель подтверждает заказ Заказчику путем отправления на указанный Заказчиком e-mail (или СМС уведомлением) информации, подтверждающий принятие заказа, с указанием наименования, размера, цены выбранного товара и общей суммы заказа, а также номера заказа.

11. По готовности заказа клиент получает уведомление о готовности к передаче заказа в ТК.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Исполнитель обязуется:

- С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства. Исполнитель оставляет за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- Обрабатывать персональные данные Заказчика в порядке, установленном действующим законодательством 

- В случае заказанной услуги по монтажу вывезти мусор, образовавшийся после выполнения работ (не включает уборку) – только для города Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону.

2. Исполнитель имеет право:

- Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: https://рулонка.рус/. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Заказчика с момента такой публикации.

- Осуществлять записи телефонных переговоров с Заказчиком. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.

- Без согласования с Заказчиком, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора третьим лицам.

- Использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

- Получать информацию об ip - адресе посетителя сайта https://рулонка.рус/. Данная информация не используется для установления личности посетителя и не подлежит передаче третьим лицам.

- Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения рекламно-информационного характера посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых поступлениях и т.п. Частота рассылок определяется Исполнителем самостоятельно, в одностороннем порядке.

- Исполнитель вправе изменять условия акций, размещённых на сайте интернет-магазина https://рулонка.рус/, в одностороннем порядке без согласия Заказчика, путём размещения таких изменений на сайте интернет-магазина https://рулонка.рус/.

- Расширять и сокращать товарное предложение на сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также приостанавливать или прекращать продажу любых товаров по своему собственному усмотрению.

- Не обязан консультировать Заказчика по вопросам монтажа заказанных товаров.

- Не обязан монтировать изготовленные товары и нести ответственность за правильный монтаж Заказчиком заказанных товаров, если не была заказана дополнительная услуга по монтажу (только для города Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону).

3. Заказчик обязуется:

- До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора-оферты, ценами на Товар, предлагаемыми Исполнителем в интернет-магазине.

- До момента заключения Договора ознакомиться с предоставленными на сайте информацией по товару, его характеристикам, доставке, инструкциям по замеру, монтажу, правилам эксплуатации и ухода.

- Строго соблюдать рекомендации по замеру, монтажу, эксплуатации и уходу за приобретенными товарами.

- Во исполнение Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком последний должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя, и достаточные для доставки оплаченного им товара.

- Самостоятельно определить транспортную компанию из предоставленных на выбор.

- Своевременно оплатить заказанный товар и его доставку на условиях настоящего договора.

- Своевременно принять товар и выполненные работы.

- Не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

- Самостоятельно осуществить уборку объекта после выполнения работ (за исключением вывоза мусора).

4. Заказчик имеет право:

- Отказаться от получения e-mail и sms-рассылок.

5. Заказчик подтверждает, что до акцепта настоящей оферты ознакомлен с предоставленной в открытом доступе на сайте интернет-магазина https://рулонка.рус/. и в настоящем договоре- оферте информацией об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

1. Цена настоящего Договора складывается из стоимости работ по изготовлению товара с индивидуальными характеристиками, стоимости услуг по замеру, доставки и установки, в случае их заказа Заказчиком. Услуги по замеру и установке доступны только в городе Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону.

2. Стоимость работ по изготовлению товара определяется на основании заявки Заказчика с выбранными лично им параметрами товара, в соответствии с действующим прайс-листом Исполнителя и согласуется в счете. Заказчик производит оплату онлайн на сайте интернет-магазина.

3. По соглашению сторон до начала выполнения работ Заказчик оплачивает стоимость заказа в размере 100 %, за исключением особых моментов, указанных в разделе 4 настоящей оферты.

4.  В случае отмены заказа Заказчик оплачивает Исполнителю понесенные последним понесенные расходы (в т.ч. расходы на закупку материала, производство товара, доставку и т.д.). В случае, если оплата товара произошла на момент изменения цен в интернет-магазине, согласно пункта 7 раздела 1 настоящего договора, Заказчик доплачивает разницу в стоимости товара, согласно действующего прайс-листа Исполнителя, либо отказывается от заказа.

5.  Цена договора не включает НДС, Исполнитель находится на УСН. 

6.  Все расчеты по договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в кассу или безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя (через онлайн-эквайринг).

7.  Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу.

5. ЗАМЕР И МОНТАЖ

1. В городе Воронеж, Липецк и Ростов-на-Дону возможно оказание услуг по замеру и монтажу. В других городах данные услуги не предоставляются.

2. При выборе услуги по замеру – заказ оформляется  на объекте, адрес которого указывает Заказчик. Аванс составляет 100% от общей суммы заказа. Выезд замерщика на объект -  Бесплатно в пределах 10 км от города, далее 10-ти км - в соответствии с прайсом Исполнителя, расположенном на сайте интернет-магазина в свободном доступе.

3. Стоимость монтажа – в соответствии с прайсом Исполнителя.

4. Ответственность за монтажные работы осуществляются только в комплексе с замером.

5. В случае выбора Заказчиком дополнительной функции по монтажу, он обязан освободить помещение для настройки изделия от мебели и иных предметов, препятствующих проведению Исполнителем работ, обеспечить электропитание (220в) и электрическое освещение, достаточное для безопасного и качественного проведения работ. В случае требования Заказчика провести работу в нерабочее время (после 18.00) Исполнитель имеет право выставить дополнительный счет, а Заказчик обязуется его оплатить до начала выполнения монтажа.

6. Срок изготовления (готовности) составляет 10 рабочих дней с момента внесения предоплаты. Дата и время установки согласовывается с Заказчиком после готовности заказа.

7. В случае если Заказчик заказал услуги по замеру, а монтаж осуществляет «своими силами», за произведенные монтажные работы Исполнитель ответственности не несет. При этом Заказчик подтверждает, что ознакомился с инструкцией по монтажу, представленной в свободном доступе на странице товара в интернет-магазине Исполнителя (а так же приложенной к товару).

8. После получения предложения Исполнителя о времени выезда специалистов Исполнителя для доставки товара, а также выполнения работ, если выполнение работ предусмотрено, Заказчик обязуется согласовать предложенное время в течение 1 (одного) дня, либо согласовать с Исполнителем перенос даты и времени выезда специалистов для доставки товара и/или выполнения работ, в случае переноса даты и времени срок доставки товара, выполнения работ Исполнителем не считается просроченным. Предложение направляется Заказчику посредством телефонного звонка, смс-сообщения или с использованием мессенджеров

9. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

10. По окончании работ Исполнитель выдает Заказчику гарантийный талон.

6. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

1. Исполнитель по завершению работ по изготовлению товара уведомляет Заказчика о готовности.

2. Поставка товара может осуществляется путем выборки на складе (только для города Воронеж и Липецк) Исполнителя, доставкой курьером по указанному Заказчику адресу или до склада транспортной компании, выбранной Заказчиком из предложенных на сайте интернет-магазина.

3. Доставка товара осуществляется на условиях полной (100%) предоплаты и последующему получению от Исполнителя уведомления на электронную почту или SMS по готовности заказа.

4. Доставка осуществляется силами транспортной компании (далее – Перевозчик) за счет Заказчика, цена доставки включена в стоимость заказа.

5. Обязанность Исполнителя поставить товар считается исполненной с момента его передачи уполномоченному представителю Перевозчика и оформления соответствующих документов.

6. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит с Изготовителя на Заказчика или Перевозчика в зависимости от условий заказа: с момента передачи товара Перевозчику при подписании Сторонами товарной накладной и/или транспортной накладной и/или товарно-транспортной накладной или иного документа, свидетельствующего о передаче товара Перевозчику; только для города Воронеж, Липецк: в момент передачи клиенту курьером Исполнителя; по завершению монтажа и подписания акта выполненных работ; в момент выборки со склада или магазина.

7. Срок доставки уточняется перед отправкой и зависит от удаленности Заказчика, выбранной транспортной компании, габаритов и веса груза. За сроки доставки, а также качество выполнения перевозки, сохранность груза транспортными компаниями Исполнитель ответственности не несет. Заказчик самостоятельно выбирает транспортную компанию для перевозки товара, из предложенных на сайте интернет-магазина.

8. В течение 1 (одного) рабочего дней после доставки товара транспортной компанией Заказчик осуществляет приемку товара по качеству, ассортименту и комплектности и подписывает Акт приемки товара. Подписанный акт передается Исполнителю по его адресу или отсылается на электронную почту, в мессенджер.

9. Каждый акт изготавливается Исполнителем и передается Заказчику после выполнения соответствующих обязательств (прикладывается в упаковку с товаром).

10. Претензии Заказчика к приобретенному товару принимаются до подписания акта о передаче товара, с момента подписания указанного акта, Заказчик не вправе ссылаться на соответствующие недостатки товара.

11. Заказчик обязан принять товар либо работы и подписать и передать Исполнителю акт, в случае наличия претензий к товару или выполненным работам, он обязан внести в акт соответствующие замечания. В случае необоснованного отказа от подписания акта, акт считается автоматически подписанным если от Заказчика не поступил подписанный акт или письменные возражения в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения акта. Для города Воронеж, Липецк и Ростов-на-Дону: без подписанного акта о приемке товара, Исполнитель вправе не проводить дальнейшие работы по монтажу и перенести монтаж на срок до момента подписания акта приемки, в случае если неподписание акта и перенос сроков произошли по вине Заказчика, Заказчик дополнительно оплачивает стоимость повторной доставки и выезда на монтаж.

12. В случае выборки товара на складе Исполнителя, она должна быть произведена Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Заказчика о готовности товара на складе. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке товара в момент готовности товара на складе. В ходе выборки Заказчик проверяет качество товара и удостоверяет его подписанием в акте приема товара.

7. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок изготовления (с момента оплаты до передачи в ТК) до 10 рабочих дней в зависимости от вида изделия и его комплектования.

2. Срок изготовления может быть увеличен (но не более, чем на 5 рабочих дней), если у Исполнителя появится необходимость в обязательном согласовании с Заказчиком всех существенных условий, указанных им в заказе. Согласование происходит с использованием электронной почты, телефона, мессенджера, указанных Заказчиком при оформлении заказа (обратная связь). После оформления и/или согласования заказа Заказчик получает SMS оповещение или уведомление на электронную почту –  о принятии заказа и запуске в работу.

3. В случае отсутствия материала, выбранного Покупателем, необходимого для производства товара, Исполнитель незамедлительно сообщает о данном факте и согласовывает новые сроки изготовления. Если Заказчик не согласен, Исполнитель возвращает денежные средства.

4. Исполнитель гарантирует, что качество товара соответствует стандартам качества предъявляемым к данному виду Товара.

5.  Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента поставки товара Заказчику (при доставке - с момента передачи в транспортную компанию; в городе Воронеже и Липецке – с момента передачи товара Заказчику курьером, или осуществления монтажа, если он был заказан).

6. В случае обнаружения в товаре существенных недостатков, препятствующих использованию товара по предназначению, в установленный настоящим Договором гарантийный срок, Заказчик имеет право на замену товара аналогичным или право на возврат денежных средств. При обращении к Исполнителю для использования гарантийных прав Заказчик обязан предъявить гарантийный талон на товар.

7. Замена товара ненадлежащего качества производится в течение 10 (десяти) календарных дней при наличии у Исполнителя аналогичного товара. Срок замены может быть увеличен в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика.

8. Возврат денежных средств производится в том случае, если Поставщик не имеет возможности замены Товара аналогичным в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обращения Покупателя с соответствующим требованием.

9. Товар надлежащего качества не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар если такой товар произведен по индивидуальным (не стандартным) размерам, предоставленным Заказчика.

10. Заказчик предупрежден, что  в связи с технологическими особенностями производства, оттенки тканей и материалов из разных партий, могут варьироваться в рамках допустимых норм.

11. В случае наличия претензии, Заказчик уведомляет Исполнителя на адрес электронной почты: rulonka.rus@mail.ru, обязательно изложив суть претензии и приложив фото. В течение 2 (двух) рабочих дней Исполнитель рассматривает претензию и связывается с Заказчиком.   

12. Возврат по гарантии: только в случае брака, несоответствие комплектации и размеров изделия с бланком, поломки в течении гарантийного срока. В этом случае возврат средств или обмен на аналогичные изделия по желанию заказчика за счет Исполнителя, в т.ч. транспортные расходы. Оплата возвращается в течении 10 рабочих дней с момента получения изделия и подтверждения брака.

13. В случае поступления претензии от Заказчика в течение гарантийного срока, возможны следующие ситуации и их решения:

А) если произошла поломка изделия и возможно удаленно (по фото или видео) определить причину поломки, то:

– поломка по вине Заказчика – оплата транспортных расходов и ремонта лежит на Заказчике;

– гарантийный случай  – оплата транспортных расходов и ремонта лежит на Исполнителе.

Б) если удаленно причину определить не представляется возможным, Заказчик отправляет изделия за счет Исполнителя, Исполнитель определяет причину поломки:

– если выявляется, что поломка по вине Заказчика, последнему выставляется счет за ремонт и компенсация расходов на перевозку изделия. В случае если Заказчик не согласен – возврат изделия клиенту за счет клиента.

– если выявлен брак, Исполнитель осуществляет ремонт и отправляет Заказчику товар в течение 10 (десяти) рабочих дней за свой счет.

14. Товар, поврежденный по вине клиента (неправильный монтаж, механические воздействия, порезы, наматывание материала и т.д.) обмену и возврату не подлежит. По запросу на электронную почту rulonka.rus@mail.ru  возможен ремонт или отправка запчастей за счет Заказчика. Транспортную компанию Заказчик выбирает самостоятельно. Стоимость заказа согласовывается Сторонами, после чего Исполнитель выставляет счет, подлежащий 100% оплате в течение 3 (трех) дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. В случае нарушения Заказчиком срока выборки товара, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыбранного в срок товара за каждый день просрочки.

3. В случае нарушения Исполнителем срока изготовления товара, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

5. В случае, если Заказчик не согласовывает дату доставки товара, выполнения работ, повторную доставку/выезд более 20 дней, Заказчик оплачивает Исполнителю плату за хранение товара в размере 1% от общей стоимости по Договору за каждый день просрочки. По истечении 100 дней с момента хранения товар утилизируется Исполнителем, а сумма уплаченных денежных средств не возвращается Заказчику, а идет в счет оплаты хранения.

6. В случае необходимости перенести срок доставки товара, выполнения работ, Заказчик должен сообщить о переносе согласованного ранее срока не менее, чем за 1 (один) день до ранее согласованной даты доставки товара, начала выполнения работ по Договору, в противном случае Заказчик обязуется внести дополнительную плату Исполнителю за повторную доставку, либо повторный выезд специалистов с целью выполнения работ до осуществления доставки/выезда. Размер дополнительной платы за повторную доставку/выезд согласовывается в бланке заказа.

7. Если к моменту приезда специалистов Исполнителя для выполнения работ, на объекте Заказчика не будет подготовлено место выполнения работ и не будут обеспечены условия для выполнения работ, Исполнитель вправе отказаться от доставки, выполнения работ и перенести их на другой день, указанный перенос сроков не является просрочкой Исполнителя.

8. В случае отказа Заказчика от принятия товара при отсутствии на то установленных причин, товар не передается, а Сторонами согласовывается время повторного выезда специалистов Исполнителя с целью передачи товара. При этом повторная доставка оплачивается Заказчиком отдельно.

9. Если доставка изделия не была произведена по вине Заказчика, то хранение изделий на складе Исполнителя оплачивается дополнительно из расчета 100 руб. (сто рублей) за каждый просроченный день принятия товара. Если установка не была произведена (закончена) в день доставки по вине Заказчика, то стоимость дополнительного выезда оплачивается согласно тарифам Исполнителя. В этом случае сроки выполнения работ увеличиваются до новой даты установки/доставки, согласованной Исполнителем и Заказчиком.

10. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора предоплата не возвращается, так как Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем (ст.26.1 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 ред. от 04.06.2018 “О защите прав потребителя”).

9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота.

2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по электронной почте (e-mail) и информацией доставленной с помощью SMS рассылок. Такие документы являются документами, составленными в простой письменной форме и подписанными аналогом собственноручной подписи (адресом электронной почты), поскольку только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам электронной почты.

3. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня.

4. Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в полной мере могут быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных сделок, правоотношений Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве доказательств в правоохранительных органах, третейском суде, судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их действительность и юридическую силу.

5. Сообщения направляются по следующим электронным адресам:

- в адрес Исполнителя по e-mail: rulonka.rus@mail.ru;

- в адрес Заказчика по контактным данным, которые указаны при его обращении или предоставлены другим способом.

6. Срок ответа на претензию, если иной не указан в соответствующих пунктах настоящего договора, составляет 5 (пять) рабочих дней.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить, а именно: землетрясение, наводнение, прочие стихийные бедствия, война, гражданская война, блокада, эмбарго, забастовка, принятие органами государственной власти актов, препятствующих исполнению договора.

2. Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы, обязана сообщить об этом второй Стороне не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств и подтвердить наличие таких обстоятельств официальными документами.

3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2-х месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса, номера телефона и иных данных Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения у них таких изменений сообщить об этом друг другу.

2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, передаются для разрешения в Арбитражный суд Воронежской области, а в случае если Ответчик физическое лицо - в суд общей юрисдикции по месту исполнения договора (г. Воронеж).

4. Стороны обязуется не раскрывать и не разглашать факты или информацию, полученную в рамках настоящего Договора, третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны. При этом факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальной информацией и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

5. Акцептуя настоящий договор-оферту Заказчик дает разрешение на обработку персональных данных в целях заключения и исполнения договора: обрабатывать, собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять, извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать – свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты, сведения об истории покупок, в том числе наименование приобретаемого товара/услуги и их стоимость, направлять на указанный адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах и услугах. Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления письменного уведомления.

6. Цель обработки персональных данных Заказчика:

– информирование посредством отправки электронных писем и SMS;

– заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров;

– предоставление доступа к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на сайте интернет-магазина;

– уточнение деталей заказа.

12. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Морозов Вадим Геннадьевич

ИП Морозов В.Г.                                                                                                    

ОГРНИП 319366800107282 , ИНН 36160441532
Адрес: 396320, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Поселок Шуберское, ул. Луговая д.153.    

Р/с 40802810202940006375 
Банк: АО «АЛЬФА - БАНК» БИК 044525593 К/с 30101810200000000593

E-mail: rulonka.rus@mail.ru 

От лица Поставщика:

___________________/      ИП Морозов В.Г.   /

М.П., подпись                            расшифровка подписи